Ambito
I presenti Termini regolano l’uso dei servizi offerti da Refurnisation Pro in Italia, inclusi sopralluoghi, progettazione, fornitura e posa in opera relativi alla ristrutturazione di immobili residenziali e commerciali.
- Il Cliente dichiara di avere la capacità di agire e di stipulare il contratto per sé o per il soggetto rappresentato.
- Le presenti condizioni si applicano a ogni ordine, preventivo accettato e prestazione resa, salvo diverse pattuizioni scritte.
- Eventuali documenti tecnici e disegni costituiscono parte integrante del contratto.
In caso di conflitto tra documenti, prevalgono le specifiche riportate nell’offerta/proposta economica più recente accettata dal Cliente.
Responsabilità
Agiamo con diligenza professionale; non siamo responsabili per cause di forza maggiore, ritardi dovuti a iter autorizzativi, indisponibilità di materiali o fatti imputabili a terzi.
- Il Cliente è responsabile della veridicità dei dati forniti e dell’accesso ai locali.
- Le tolleranze esecutive sono conformi alle norme tecniche e di buona pratica vigenti.
- Eventuali difformità devono essere comunicate entro 8 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza.
È esclusa ogni responsabilità per usi impropri, mancata manutenzione o interventi di terzi non autorizzati. In ogni caso, la responsabilità massima è limitata al valore del contratto, salvo dolo o colpa grave.
Pagamenti
Modalità: acconti, stati di avanzamento e saldo finale, come da preventivo approvato. I pagamenti devono avvenire secondo le scadenze pattuite.
Scadenze tipiche
- 30% all’accettazione del preventivo.
- 40% a metà lavori (SAL certificato).
- 30% alla consegna e collaudo.
Inadempimenti
- In caso di ritardo, maturano interessi ex D.Lgs. 231/2002.
- È facoltà sospendere i lavori fino all’integrale pagamento delle somme dovute.
- Materiali rimangono di proprietà fino al saldo.
Eventuali detrazioni fiscali sono responsabilità del Cliente; l’emissione di documenti conformi avviene su richiesta e secondo le normative vigenti.
Variazioni e sospensioni
Eventuali varianti sono concordate per iscritto e potrebbero incidere su tempi e costi. La sospensione dei lavori può avvenire per cause di forza maggiore o per esigenze del Cliente.
- Le varianti sono contabilizzate con prezzi unitari o nuove voci concordate.
- L’estensione dei tempi è proporzionale all’impatto delle modifiche approvate.
- In caso di sospensione oltre 30 giorni, è dovuto il pagamento del maturato e dei costi di custodia.
Risoluzione
In caso di grave inadempimento, la parte adempiente può risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo il risarcimento dei danni.
Legge applicabile e foro
Si applica la legge italiana. Foro competente: Milano. In alternativa, quando applicabile, è possibile ricorrere a procedure ADR/ODR secondo il Regolamento (UE) n. 524/2013.
La nullità o inefficacia di singole clausole non comporta la nullità dell’intero contratto; le clausole invalide saranno sostituite da disposizioni valide che si avvicinano allo scopo economico perseguito.